Algemene voorwaarden
Ces clauses sont en néerlandais. Chaque partie déclare maîtriser cette langue suffisamment p
comprendre les clauses.
These conditions are in Dutch. Every party understands this language enough to
understand the conditions.
Diese Bedingungen sind in Niederlandisch. Jede Vertragspartei versteht diese
Sprache und damit die Bedingungen ausreichend.
ART. 1. DEFINITIES
Met Plugged Power BV wordt bedoeld: BV Plugged Power, rechtspersoon met zetel te 3740 Bilzen, St.
Amelbergastraat 1/A021, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, gekend in de KBO onder nummer
1013.474.608. De Klant is eenieder met wie Plugged Power BV in een contractuele relatie staat of komt
te staan. De Consument is iedere Klant die natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die
buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. De Partijen zijn Plugged Power BV
en de Klant samen. De Voorwaarden zijn onderhavige algemene voorwaarden. Een Overeenkomst is
de combinatie van de Voorwaarden met bijzondere voorwaarden, waarbij Plugged Power BV en de Klant
partij zijn.
ART. 2. DE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. De Voorwaarden zijn als kaderovereenkomst toepasselijk op de totstandkoming, uitvoering en
beëindiging van alle Overeenkomsten tussen Partijen, vanaf de aanvaarding van de Voorwaarden. Zij zijn
op aanvullende wijze ook toepasselijk op de Overeenkomsten die eerder werden aangegaan. Indien van
enige bepaling wordt afgeweken in een bijzondere overeenkomst (bestelbon, werkorder, ...), dient dit
uitdrukkelijk en wederkerig te gebeuren en doet zulks geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de
overige bepalingen.
2.2. Dat Plugged Power BV een clausule die in haar voordeel werd gestipuleerd vrijwillig niet toepast of
afdwingt, betekent geenszins afstand van recht.
2.3. De Consument dient de Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden. Behoudens kennelijk
tegenbewijs aanvaardt de andere Klant ze, indien niet uitdrukkelijk, impliciet door o.m. een aanbod te
aanvaarden of factuur te betalen waarop zij staan vermeld, of door ze niet binnen een redelijke maar
korte termijn te protesteren vanaf de ontvangst ervan.
2.4. Partijen kiezen voor deze Voorwaarden en komen overeen dat de algemene voorwaarden (in ruimste
zin) van de Klant niet op de Overeenkomsten toepasselijk zijn, tenzij zij uitdrukkelijk door Plugged
Power BV worden aanvaard en/of zij door Plugged Power BV werden aanvaard voorafgaandelijk aan de
aanvaarding door de Klant van deze Voorwaarden, in welk geval de algemene voorwaarden van de Klant
wel toepasselijk zijn op de Overeenkomsten waarbij Plugged Power BV deze heeft aanvaard (strikte
interpretatie), zij het op ondergeschikte en aanvullende wijze, bij conflict tussen bepalingen hebben de
Voorwaarden voorrang. De Klant doet afstand van haar eigen clausules die de toepassing van deze
Voorwaarden in andersluidende zin beperken of uitsluiten. Er zal dan ook geen wederzijdse opheff
van voorwaarden plaatsvinden.
ART. 3. AANBOD EN AANVAARDING
ART. 3.1. INFORMATIE VERSTREKKEN
De Klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig informeren van Plugged Power BV omtrent zijn
noden en zijn situatie. De Klant bezorgt aan Plugged Power BV de documenten en informatie en
desgevallend sleutels e.a. waarover hij beschikt, nuttig en nodig voor een optimale uitvoering van de
werken. Plugged Power BV dient de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de informatie niet te
verifiëren. Indien bij de prijsvraag of bestelling onvolledige of verkeerde inlichtingen rond kwaliteitseis
worden gegeven, kan Plugged Power BV niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. De Klant
dient Plugged Power BV voorafgaandelijk in te lichten over alle specifieke (gekende, reële of mogelijk
gevaren in verband met de uit te voeren werken. De Klant is verplicht om Plugged Power BV op de
hoogte te stellen van de aanwezigheid van schadelijke stoffen zoals asbest. Plugged Power BV behoud
zich het recht voor om zijn opdracht te staken wanneer dergelijke stoffen tijdens de werken word
ontdekt. Vertraging wegens het niet tijdig meedelen van nodige informatie en stukken en sleutels kan
doorgerekend worden aan de Klant.
ART.3.2. OFFERTE
Algemene brochures, prijslijsten, catalogi, website en dergelijke zijn louter indicatief en verbinden
Plugged Power BV niet. Zij maken geen aanbod uit. Offertes binden Plugged Power BV gedurende e
termijn van één maand vanaf de opsteldatum, voor zover zij door de Klant voorbehoudloos worden
aanvaard. Deze aanvaarding dient uitdrukkelijk te gebeuren, door de ondertekening en terugzending
door de Klant van de offerte. Tot aan deze aanvaarding door de Klant, kan Plugged Power BV de
weliswaar ten allen tijde herroepen. De Klant dient offertes te controleren op fouten en na te gaan of h
voorstel overeenstemt met zijn noden en wensen. Als de Klant de offerte aanvaardt mits aanpassingen
voorwaarden, of slechts gedeeltelijk, of buiten de voormelde termijn, heeft de offerte haar binden
kracht verloren en geldt deze aanvaarding als een aanbod van de Klant aan Plugged Power BV. Bij
aanbod van de Klant aan Plugged Power BV, komt de Overeenkomst tot stand: indien Plugged Power
BV het aanbod van de Klant uitdrukkelijk aanvaardt, of indien Plugged Power BV het aanbod van de
Klant impliciet aanvaardt door de uitvoering te starten, of indien Plugged Power BV aan de Klant een
(nieuwe) offerte opmaakt die door de Klant voorbehoudloos wordt aanvaard. Een offerte omvat e
wat er uitdrukkelijk in staat vermeld, zolang de voorraad strekt, en geldt enkel voor de ene opdracht of
bestelling waarvoor zij werd opgemaakt, zonder te binden voor andere of volgende (aanvragen tot)
samenwerkingen. Zij dient op dat vlak strikt te worden geïnterpreteerd. Alle noodzakelijke of
bijkomend gevraagde werken of kosten waarvoor niet uitdrukkelijk prijs werd gegeven, zijn ten laste van
de Klant. Zo zijn bvb. de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend
zijn op het moment waarop de offerte wordt overhandigd, niet inbegrepen in de offerteprijs. Zelfs
absoluut forfait kunnen meerwerken en meerkosten met alle middelen van recht worden bewezen en
aangerekend. Alle bedragen zijn excl. BTW, behalve indien anders vermeld. BTW, belastingen en andere
taksen, tegenwoordige of toekomstige, zijn steeds ten laste van de Klant.
ART. 4. PRIJS
ART. 4.1. ALGEMEEN
Facturen zijn contant betaalbaar, in EUR. Het betreffen steeds brengschulde
De prijs wordt betaald in één keer, nadat de prestaties zijn uitgevoerd door Plugged Power BV. Plugged
Power BV blijft gerechtigd om de Klant tussentijdse facturen te zenden op andere tijdstippen naar
keuze, volgens de vordering van de prestaties. Plugged Power BV is gerechtigd de opstart of voortzetting
van haar prestaties uit te stellen tot na de betaling, onverminderd andere rechten. Plugged Power BV
mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde werkzaamheden
of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden. Klachten omtrent een factuur dienen
te worden geformuleerd binnen de veertien dagen vanaf de verzending van de factuur, bij gebreke
waaraan de factuur is aanvaard.
ART. 4.2. NIET INBEGREPEN
Prijzen dienen strikt te worden geïnterpreteerd. Al wat niet uitdrukkelijk is vermeld als inbegrepen, is
niet inbegrepen. Wat niet is inbegrepen maar wel geleverd, zal worden aangerekend aan marktconforme
prijzen (marginale toetsing). Zijn alvast niet inbegrepen: gebruik van uitzonderlijk transport, gebruik
van kranen, plaatsen en gebruiken van stellingen, gebruik van bijzondere pompen zoals betonpomp,
veiligheidscoördinatie en maatregelen opgelegd door de veiligheidscoördinatie. De BTW, andere
heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de Klant. Indien het BTW-tar
gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo, wordt de prijs van de nog te factureren werken en te
leveren goederen overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd
overeengekomen.
ART. 4.3. OVERUREN
Indien Plugged Power BV prestaties dient te verrichten buiten de kantooruren, in weekends of in
vakantieperiodes, ingevolge een tijdelijke dringendheid die te wijten is aan de Klant of aan de specifie
opdracht, is Plugged Power BV gerechtigd de prijs voor deze specifieke prestaties naar redelijkheid
verhogen.
ART. 4.4. PRIJSHERZIENING
Plugged Power BV houdt zich het recht voor om tijdens de duur van de overeenkomst, zelfs bij absoluut
forfaitaire prijs, haar prijzen aan te passen (ook in geval van absoluut forfait) volgens de formule:
P=p(0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20), waarbij “s” en “S” het gemiddelde uurloon vertegenwoordigen van de
werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité van het Bouwbedrijf van de categorie van Plugged
Power BV, bij twijfel of discussie het Paritair Comité van het Bouwbedrijf categorie D, respectievelijk op
datum van de beschouwde uitvoeringsperiode en op datum van de offerte, terwijl “i” en “I”
maandelijkse indexwaarde vertegenwoordigen der bouwmaterialen vastgesteld door het Ministerie van
Economische Zaken op dezelfde respectievelijke tijdstippen.
ART. 4.5. INDEXATIE
De prijzen van Plugged Power BV kunnen door Plugged Power BV jaarlijks, op 1 januari, worden
geïndexeerd. De aan de index aangepaste prijs zal berekend worden door de toepassing van de volgende
formule: (basisprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer = nieuwe prijs. De elementen van deze
formule worden omschreven als volgt: Basisprijs = de prijs die volgt uit de Overeenkomst.
Aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand januari van het jaar waarin de
Overeenkomst werd gesloten. Nieuw indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand december
van het afgelopen jaar.
ART. 4.6. LAATTIJDIGE OF ONVOLLEDIGE BETALING
4.6.1. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door de Klant die geen
Consument is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest van 12% per jaar opbrengen,
te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van de betaling alsook een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd maken van 12% op de bij de vervaldag openstaande hoofdsom, met een minimum van 100
euro per hoofdsom, onverminderd het recht om een hogere schade te vorderen, en onverminderd het
recht op vergoeding van de gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en
uitvoeringskosten.
4.6.2. Indien de Klant een Consument is, zal een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de
wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacti
(i.e. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door artikel 2 v
die wet). Dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de
Consument wordt verzonden, indien de schuldeiser een KMO is.
Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 20,00 euro als het
verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 euro; 30,00 euro vermeerderd met 10% van het
verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01
en 500,00 euro is; 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven
500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is.
Deze interesten zijn slechts opeisbaar en het schadebeding is pas verschuldigd na een ingebrekestelling op
duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het
verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet, als de Consument zijn schuld binnen deze
termijn niet heeft betaald.
Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de
kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke
rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.
De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost
worden aangerekend van 7,50 euro vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende
portokosten.
4.6.3. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door Plugged Power BV zal
vanaf ingebrekestelling dezelfde interesten en schadebeding blootstellen, berekeningsvoet weliswaar
verminderd met twee procent (per jaar, bij interesten). Deze vergoeding ligt iets lager, gezien Partijen
menen dat het economisch risico van Plugged Power BV bij wanbetaling door de Klant vaak hoger ligt
dan omgekeerd. De Klant aanvaardt deze vergoedingen en werkwijze als gelijkwaardig.
4.6.4. Bij het geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven van een vervallen schuld van de Klant, worden alle
nog niet vervallen schulden van de Klant onmiddellijk opeisbaar. Betalingen na vervaldatum zullen eerst
aangerekend worden op interesten, schadebeding, gerechtskosten en uitvoeringskosten, en daarna pas op
de hoofdsom. De door de Klant verschuldigde rente wordt jaarlijks gekapitaliseerd.
4.6.5. Partijen verklaren wederkerig dat bovenstaande vergoedingen geen onevenwicht doen ontstaan,
niet onevenredig zijn aan het nadeel dat door de andere Partij kan worden geleden, en niet te boven gaan
aan de schade die zij bij aanvang van de Overeenkomst konden vaststellen, in geval van wanprestatie door
de andere Partij.
ART. 4.7. HOOFDELIJKHEID
Indien een opdracht is besteld door meerdere personen, zullen alle bestellers hoofdelijk gehouden zijn
tot betaling van de uurlonen, kosten en vergoedingen, en dit ongeacht aan wie Plugged Power BV haar
factuur heeft gericht. Ook wie een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen,
is hoofdelijk en ondeelbaar gebonden.
ART. 5. LEVERING
ART. 5.1. TOEGANKELIJKHEID
Wanneer Plugged Power BV de werken niet uitvoert in eigen werkplaats, dient de Klant de werf
kosteloos te voorzien van stromend water, elektriciteit en sanitair. De Klant moet Plugged Power BV en
haar aangestelden en onderaannemers werkomstandigheden aanbieden conform de geldende wetgeving
en de regelgeving inzake welzijn op het werk. De Klant moet ervoor zorgen dat de plaats waar werken
dienen te worden uitgevoerd of afgeleverd op vrije en veilige wijze bereikbaar is. Nutteloze
verplaatsingskosten en lange wachttijden kunnen worden aangerekend. Plugged Power BV is niet
gehouden eventuele verpakkingen terug te nemen.
ART. 5.2. LEVERINGSTERMIJN
5.2.1. Er gelden geen specifieke levertermijnen, levering gebeurt binnen een redelijke termijn
5.2.2. Uitdrukkelijke termijnen zijn vastgelegd in werkdagen. Als werkdagen worden niet beschouwd:
de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de
compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk
gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.
5.2.3. De leveringstermijn begint te lopen op de eerste werkdag die volgt op het punt waarop
overeenstemming is bereikt over alle commerciële en technische details, Plugged Power BV over alle
noodzakelijke gegevens beschikt, aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering is voldaan, en de
overeengekomen betaling is ontvangen indien toepasselijk.
5.2.4. Alle gevallen van overmacht, of vertraging veroorzaakt door de Klant (zoals wijzigingen in de
opdracht) of door derden (incl. leveranciers), verlengen de leveringstermijn, zonder recht op
vergoeding.
5.2.5. De termijnen voor levering of uitvoering zijn onderhevig aan vele factoren, zoals de tussenkomst
van derden. Partijen komen overeen dat deze termijnen indicatief zijn, die door Plugged Power BV in de
mate van het mogelijke en naar redelijkheid worden gehanteerd en gerespecteerd. Een afwijking ervan is
niet per definitie een wanprestatie en geeft de Klant dus niet per definitie het recht e
schadevergoeding te eisen of het contract eenzijdig te beëindigen. De Klant verklaart dat dit indicatief
karakter, in redelijkheid, de manier is waarop ook hij wil afspreken en geenszins is te aanzien als het
eenzijdig bepalen of wijzigen van deze termijnen door Plugged Power BV.
ART. 5.3. VERTRAGING
5.3.1. Indien wel een strikte leveringstermijn wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden zal de Klant
de beëindiging ervan alleen kunnen eisen indien Plugged Power BV in gebreke werd gesteld haar
verplichtingen binnen een redelijke termijn, aangepast aan de omstandigheden, uit te voeren, met dien
verstande dat de Klant geen enkele schadevergoeding van Plugged Power BV kan eisen indien de
uitvoering van de verplichting alsnog binnen deze redelijke termijn is geschied.
5.3.2. Indien Plugged Power BV ook niet in die redelijke termijn kon leveren, zal Plugged Power BV aan
de Consument een interest verschuldigd zijn ten titel van enige schadevergoeding, berekend op de
waarde van de niet geleverde goederen of prestaties, aan dezelfde interestvoet die de Consument
verschuldigd is bij laattijdige betaling. Partijen achten deze vergoeding lastens Plugged Power BV
gelijkwaardig. De Klant die geen Consument is, dient zijn schade te bewijzen, doch de eventuele vergoeding is beperkt
tot de bedragen die door Plugged Power BV aan een Consument zouden zijn verschuldigd in dezelfde
situatie. Het overschrijden van de termijn voor levering of uitvoering ontslaat hem niet van de
verplichting tot afname van de goederen of prestaties.
ART. 6. MATERIAAL
Materiaal (goederen, bestanden, …) van Plugged Power BV dat zich bij de Klant bevindt, blijft
eigendom van Plugged Power BV en mag enkel door Plugged Power BV worden gebruikt. De Klant
zorgt ervoor dat de werf tijdens de werken en tot aan de oplevering niet toegankelijk is voor derden.
Plugged Power BV en haar onderaannemers mogen goederen (laten) leveren op de werf, de Klant zorgt
ervoor dat deze op ordelijke en veilige wijze kunnen worden gestockeerd. Materiaal dat door de Klant
aan Plugged Power BV ter beschikking wordt gesteld: Plugged Power BV is niet verplicht dit materiaal
te bewaren, de terbeschikkingstelling gebeurt in elk geval steeds op risico van de Klant, indien Plugged
Power BV toch kosten van bewaring maakt zal dit worden doorgerekend aan de Klant.
ART. 7. INTUITU PERSONAE
ART. 7.1. OVERDRAGEN OVEREENKOMST
Plugged Power BV levert haar prestaties uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de
verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Het geheel of deels
overdragen of in pand geven, door de Klant aan derden, van de Overeenkomsten met Plugged Power
BV of de rechten en/of plichten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgen, is niet aan Plugged
Power BV tegenstelbaar wanneer dit gebeurt zonder diens voorafgaandelijke en schriftelijke
toestemming. Overdracht van plichten ontslaat in elk geval nooit de Klant, behoudens indien dit
ondubbelzinnig blijkt uit de voormelde toestemming. Partijen komen overeen dat het Plugged Power
BV wel steeds toegelaten is de Overeenkomsten, of de rechten en/of plichten die hieruit volgen, over te
dragen of in pand te geven aan derden. Ook wanneer de Klant een Consument is, behalve wanneer zijn
garanties door de overdracht geringer kunnen worden.
ART. 7.2. ONDERAANNEMING EN SAPITEURS
Het is Plugged Power BV steeds toegestaan om bij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van haar
verbintenissen samen te werken met derden (eigen toeleveranciers, onderaannemers en specialisten). De
samenwerking is op dat vlak niet intuitu personae.
ART. 8. AANSPRAKELIJKHEID
ART. 8.1. MIDDELENVERBINTENISSEN
Plugged Power BV verbindt zich uitsluitend tot middelenverbintenissen, zelfs bij andersluidende
rechtspraak of gebruiken in gelijkaardige casussen, behoudens wanneer dwingend recht zich daartegen
uitdrukkelijk verzet.
ART. 8.2. VOORZORGEN DOOR DE KLANT
Plugged Power BV voorziet de Klant bij oplevering (of bij de voorlopige oplevering, ingeval van dubbele
oplevering) steeds van de uitgebreide informatie inzake gebruik, onderhoud en bewaring van de
opgeleverde werken. De Klant dient de opgeleverde werken te gebruiken, onderhouden en bewaren
conform de gegeven uitleg. Indien de Klant meent geen ruime en voldoende uitleg te hebben genoten bij
die oplevering, dient hij Plugged Power BV daarvan binnen de acht dagen na die oplevering te verwittigen.
De Klant verklaart ook zelf opzoekingen te doen en zullen doen inzake het gebruiken, onderhouden en
bewaren van de opgeleverde werken, niet in het minst van zodra er de minste indicatie ontstaat dat zulks
nuttig of nodig is.
ART. 8.3. EXONERATIE
Plugged Power BV is enkel aansprakelijk voor schade ingevolge haar opzet, haar zware fout of die van
haar aangestelden (bij B2C ook die van haar lasthebbers) of, behoudens overmacht, het niet-uitvoeren
van haar essentiële (B2B) of voornaamste (B2C) verbintenissen. Haar aansprakelijkheid is per
schadegeval beperkt tot eenmaal het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht afgesproken of
werkelijk gefactureerde prijs (hoogste van de twee). Indien het een recurrente opdracht betreft, is dit
eenmaal het bedrag van de erelonen die aan de Klant werden gefactureerd gedurende de zes maanden die
het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien
deze korter is dan deze termijn. Zulks in elk geval met als maximum de werkelijke tussenkomst van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Plugged Power BV, eventuele franchise ten laste van de Klant.
In de B2C-relaties steeds zonder afbreuk te doen aan de wettelijke aansprakelijkheid van Plugged Power
BV bij overlijden of lichamelijk letsel van de Consument ten gevolge van een doen of nalaten van
Plugged Power BV. Indien meerdere schadegevallen voortvloeien uit dezelfde fout, worden zij aanzien als
één schadegeval. Plugged Power BV kan nooit aangesproken worden voor indirecte schade, zoals doch
niet beperkt tot, financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhoging van kosten, storing van
planning, storing in de software, verlies van de verwachte winst, kapitaal, cliënteel, e.a. Zulks zonder
afbreuk te doen aan de tienjarige aansprakelijkheid ex art. 1792 B.W.
ART. 8.4. OVERMACHT, IMPREVISIE EN HARDSHIP
Overmacht is de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst door Plugged Power BV geheel of
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de redelijke controle van
Plugged Power BV. Imprevisie is elke verandering van omstandigheden, buiten de redelijke controle van
Plugged Power BV, die de uitvoering van de prestaties van Plugged Power BV ernstig bemoeilijkt en/of
aanleiding geeft tot disproportionele schade aan haar belangen. Er hoeft bij overmacht of imprevisie
geen onvoorzienbaar, ontoerekenbaar en/of onvermijdelijk karakter te zijn of worden bewezen (met dien
verstande dat Plugged Power BV zich niet op overmacht of imprevisie kan beroepen wanneer deze het
gevolg is van eigen opzet of zware fout van zichzelf of haar aangestelden of lasthebbers, of van het niet
uitvoeren van essentiële verbintenissen). Plugged Power BV zal de andere Partij binnen een redelijke
termijn verwittigen van de overmacht of imprevisie. Plugged Power BV is niet gehouden tot het
nakomen van enige verbintenis die door overmacht en/of imprevisie wordt gehinderd. Bij imprevisie
heeft Plugged Power BV het recht te eisen van de andere Partijen dat, met goede trouw, alternatieve
billijke clausules worden onderhandeld die de imprevisie remediëren. Bij overmacht of imprevisie langer
dan drie maanden, opeenvolgend, is Plugged Power BV gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst
te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Ook
bij overmacht in hoofde van de Klant, langer dan drie maanden, opeenvolgend, is Plugged Power BV
gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid
en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Imprevisie kan door de Klant niet worden ingeroepen, de
Klant vindt dat, gezien een hoger economisch risico bij Plugged Power BV, niet kennelijk onevenwichtig.
ART. 8.5. VRIJWARING
8.5.1. Indien de Klant één van zijn verbintenissen niet nakomt en als gevolg hiervan een derde een
vordering heeft ingesteld of dreigt in te stellen tegen Plugged Power BV en/of haar aangestelden en
medewerkers, dan zal de Klant Plugged Power BV en/of haar aangestelden en medewerkers schadeloos
stellen en vrijwaren voor alle verlies, schade, uitgaven en aansprakelijkheid die hier rechtstreeks of
onrechtstreeks uit volgt.
8.5.2. De bovenvermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook bij aansprakelijkheid in hoofde
van Plugged Power BV ten aanzien van derden, ingevolge de samenwerking met de Klant. De Klant
vrijwaart Plugged Power BV voor elke hogere aanspraak vanwege die derde.
ART. 8.6. FOUTLOZE AANSPRAKELIJKHEID
Schade en vergoedingen ingevolge een foutloze aansprakelijkheid bij de uitvoering van de Overeenkomst,
is steeds ten laste van de Klant. Waaronder doch niet uitsluitend de foutloze aansprakelijkheid ingevolge
bovenmatige burenhinder.
ART. 8.7. VERGUNNINGEN EN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN
De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig bekomen van de nodige stedenbouwkundige en andere
administratieve vergunningen en goedkeuringen, en draagt ook de verantwoordelijkheid voor de inhoud
ervan. Indien zich op de plaats van de uitvoering van werkzaamheden ondergrondse infrastructuur
bevindt (zoals leidingen), zal de Klant hiervan de meest recente (KLIP e.a.) plannen bezorgen aan
Plugged Power BV, alvorens de werken een aanvang nemen. De Klant garandeert dat op de plaats van
levering en/of uitvoering aan alle voorwaarden en eisen is voldaan, zodat Plugged Power BV de
Overeenkomst conform de wet en conform de regels van de kunst kan uitvoeren. De Klant heeft een
eigen onderzoeksplicht, desgevallend de plicht iemand aan te stellen die het onderzoek voor hem voert,
en garandeert de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van zijn inlichtingen hieromtrent aan
Plugged Power BV. Eventuele schade en boetes zijn nooit ten laste van Plugged Power BV. Indien
dwingende wetgeving bepaalt dat Plugged Power BV in dit kader toch een aansprakelijkheid draagt, kan
dit hoogstens een gedeelde aansprakelijkheid zijn.
ART. 9. OPLEVERING EN LICHTE VERBORGEN GEBREKEN
ART. 9.1. OPLEVERING
9.1.1. Zodra de werken beëindigd zijn dient de Klant over te gaan tot de oplevering van de werken.
Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de
aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. In
voorkomend geval dient de Klant slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking
is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen een redelijke termijn worden verholpen.
9.1.2. Als de Klant nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten
vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen
beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen.
9.1.3. De oplevering houdt de goedkeuring in door de Klant van de werken die worden opgeleverd en
sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de oplevering bepaalt het
vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.
9.1.4. De werken die in staat zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn
geweest op de datum bepaald vóór hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de
aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft.
ART. 9.2. DUBBELE OPLEVERING
9.2.1. Indien er om wettelijke of contractuele redenen een dubbele oplevering moet plaatsvinden, dient
‘oplevering’ in het vorige subartikel 9.1. te worden gelezen als ‘voorlopige oplevering’.
9.2.2. De definitieve oplevering gebeurt één jaar na de voorlopige oplevering, zonder enige formalite
dan het verstrijken van de termijn.
ART. 9.3. LICHTE VERBORGEN GEBREKEN
9.3.1. Gedurende een periode van één jaar na de oplevering (of voorlopige oplevering, ingeval van
dubbele oplevering) is Plugged Power BV aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet
gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.
9.3.2. Elke rechtsvordering op die grond is echter maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een
termijn van 6 maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis had of moest hebben van het gebrek.
Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige
onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het (dreigende) geschil.
ART. 10. EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING
Bij het in gebreke blijven van de Klant tot de tijdige en correcte nakoming van één of meer op hem
rustende verplichtingen ten aanzien van Plugged Power BV, ondanks de naleving door Plugged Power
BV van haar opeisbare verplichtingen, kan Plugged Power BV de nakoming van haar verdere
verplichtingen t.a.v. de Klant geheel of deels schorsen, totdat de Klant al zijn verplichtingen voldeed.
Partijen komen overeen dat dit recht ook geldt voor verplichtingen uit andere overeenkomsten (werf- of
dossieroverschrijdend). Alle kosten en lasten voortvloeiend uit zo’n opschorting (bvb.: staan- en
opslagkosten) zijn ten laste van de Klant en dienen meteen te worden voldaan. De Klant ziet af van
eender welke vergoeding ingeval Plugged Power BV hierbij een interpretatiefout maakte, behoudens
opzettelijke of zware fout. Bij dit artikel wordt onder Klant verstaan: de Klant en zijn verbonden
ondernemingen, en onder Plugged Power BV: Plugged Power BV en haar verbonden ondernemingen.
Plugged Power BV is niet verplicht haar verplichtingen eerst op te schorten, alvorens het einde van de
Overeenkomst in te roepen.
ART. 11. RETENTIERECHT
Plugged Power BV behoudt zich het recht voor om de afgifte te weigeren van de goederen die haar
werden toevertrouwd of die door haar worden vervoerd of behandeld, tot de algehele betaling van alle
aan Plugged Power BV verschuldigde bedragen, zelfs zonder dat deze bedragen rechtstreeks betrekking
moeten hebben op de ingehouden goederen. Er kunnen stockagekosten worden aangerekend. Van
zodra het retentierecht wordt ingeroepen, gaat het risico (voor zover zich dat bij Plugged Power BV
bevond) weer over op de Klant. T.a.v. de Consument geldt dit retentierecht niet wanneer zijn
betalingsweigering gestoeld is op een vaststaande wanprestatie of gebrekkige uitvoering door Plugged
Power BV.
ART. 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Verkochte materialen en goederen blijven eigendom van Plugged Power BV tot de volledige betaling van
de hoofdsom door de Klant. Alle risico’s zijn wel ten laste van de Klant vanaf de levering. Het is Plugged
Power BV toegestaan om op de vervaldag onbetaalde goederen terug te halen zonder voorafgaande
toestemming van de Klant. De Klant verleent het recht aan Plugged Power BV om hiertoe zijn erf of
werf te betreden.
ART. 13. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST
ART. 13.1. ALGEMEEN
Er ontstaat geen samenwerking van bepaalde of onbepaalde duur door het opeenvolgend bestellen en
uitvoeren van meerdere gelijkaardige en/of samenhangende prestaties.
Indien toch in de bijzondere voorwaarden werd bepaald dat de Overeenkomst een onbepaalde duur
heeft, is de Overeenkomst opzegbaar conform de bepalingen in de bijzondere voorwaarden, bij gebreke
daaraan is deze steeds opzegbaar mits naleving van een redelijke opzeggingstermijn.
Indien toch in de bijzondere voorwaarden werd bepaald dat de Overeenkomst een bepaalde duur heeft,
is de Overeenkomst niet tussentijds opzegbaar, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden.
Partijen verklaren in de bijzondere voorwaarden erop te letten of te hebben gelet een bepaalde duur af te
spreken die niet leidt tot een 'abnormaal lange gebondenheid' of een kennelijk onevenwicht in
verbintenissen. Enkel indien wel een abnormaal lange gebondenheid zou ontstaan, die leidt tot een
kennelijk onevenwicht, is de Overeenkomst van bepaalde duur tussentijds opzegbaar maar dient steeds
een redelijke opzeggingstermijn te worden nageleefd.
Plugged Power BV is gerechtigd om tijdens de opzeggingsperiode minstens een vergoeding te facturen
die pro rata gelijk is aan wat werd gefactureerd tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan de
opzegging, indien de werkelijke prestaties lager zouden uitvallen.
ART. 13.2. ONTBINDING
13.2.1. Eenzijdige verbreking door de Klant, zonder naleving van termijnen of overmacht, maakt een
schadevergoeding opeisbaar van 20% van de prijs van de niet geleverde prestaties. Deze vergoeding is
forfaitair begroot maar onder voorbehoud van bewijs door Plugged Power BV van hogere schade.
Partijen verklaren, gelet op hun bijzondere voorwaarden, de eigenheid van de sector, de prestaties en de
planning van Plugged Power BV, dat zij deze tarieven voldoende evenredig vinden aan het nadeel dat
Plugged Power BV kan lijden.
13.2.2. Zo de verbreking gebeurt door Plugged Power BV zal de Klant recht hebben op een vergoeding,
forfaitair begroot als volgt: Is Plugged Power BV voornamelijk afnemer van prestaties: zelfde vergoeding
als bij verbreking door de Klant. Is Plugged Power BV voornamelijk leverancier van prestaties: 70% van
de vergoeding bij verbreking door de Klant. De Klant erkent deze puur forfaitaire vergoeding als redelijk
en als gelijkwaardig, ook waar zij iets lager kan zijn dan de vergoeding bij verbreking door de Klant. Voor
de Klant zijn o.m. vaak minder indirecte kosten verbonden aan deze samenwerking.
13.2.3. Bij verbreking van een deel van de Overeenkomst, heeft de andere Partij de keuze om ofwel de
schadevergoeding pro rata toe te passen, dan wel tot volledige verbreking te besluiten wanneer
gedeeltelijke uitvoering redelijkerwijs niet mogelijk, nuttig of rendabel is.
ART. 13.3. ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING
Plugged Power BV kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen bij het niet nakomen door de Klant
van zijn verbintenissen en/of zo de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk wordt.
Worden door Partijen daaronder ook begrepen: GRP, procedure van ontbinding, kennelijk
onvermogen of faillissement van de Klant. Deze beëindiging zal worden aanzien als verbreking door de
Klant en de regels daaromtrent toepasselijk maken.
ART. 14. SCHULDVERGELIJKING / NETTING
Plugged Power BV heeft het recht om schuldvorderingen tegenover de Klant te compenseren met
eventuele vorderingen van de Klant tegenover Plugged Power BV, ook na samenloop of na overdracht en
verpanding van schuldvordering overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 december betreffen
financiële zekerheden. Omgekeerd is het de Klant niet toegestaan zijn schuldvorderingen tegenov
Plugged Power BV te compenseren met eventuele vorderingen van Plugged Power BV, tenzij de Klant een
Consument is.
ART. 15. NIET-AFWERVING
Tijdens de samenwerking en tot en met twaalf maanden nadat de laatste Overeenkomst tussen Partijen
is afgelopen, is het de Klant verboden om aangestelden en zelfstandige medewerkers van Plugged Power
BV af te werven.
ART. 16. VERJARING EN VERVAL
Alle aanspraken van de Klant jegens Plugged Power BV moeten onverwijld in rechte worden ingesteld, en
in elk geval binnen de zes maanden vanaf het ogenblik waarop de Klant het feit dat de aanspraak deed
ontstaan, ontdekte of redelijkerwijs had moeten ontdekken, tenzij de wet kortere of de Overeenkomst
andere termijnen voorziet. Zulks op straffe van verval en onverminderd langere termijnen uit ande
toepasselijke rechtsbronnen.
ART. 17. PRIVACY EN GDPR
De Klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Plugged Power BV om alle gegevens, nodig voor de
opdracht, inclusief bijzondere persoonsgegevens (art. 8 en 9 GDPR), te verwerken in het kader van de
samenwerking voor één of meer doeleinden. Voor meer details verwijst Plugged Power BV naar haar
privacy policy.
ART. 18. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verbonden
aan de aanneming blijven behouden door Plugged Power BV. Ieder concept, creatie, werkmethode,
voorontwerp, ontwerp, tekening, plan, bestek, … blijft eigendom van Plugged Power BV. Behalve indien
een specifiek exclusiviteitscontract werd afgesloten, heeft Plugged Power BV het recht om ha
intellectueel en/of creatief werk opnieuw te gebruiken. De overdracht van de intellectuele rechten kan
enkel blijken een expliciet geschreven overeenkomst en kan niet voortvloeien uit het feit dat bvb. het
creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal werd vergoed, noch uit de
overdracht van het product van de aanneming. De Klant verleent toestemming aan Plugged Power BV
om foto’s te nemen van haar werken en resultaten en om deze te gebruiken voor o.m.
publiciteitsdoeleinden.
ART. 19. SPLITSBAARHEID, MATIGING EN NIETIGHEID
Indien zou blijken dat een bepaling van de Voorwaarden of een Overeenkomst in rechte geheel of
gedeeltelijk ongeldig, nietig of overdreven is, komen Partijen overeen dat deze bepaling automatisch
herleid zal worden, en/of dat Partijen of de rechtbank (ambtshalve of op verzoek) deze bepaling zullen
herleiden, tot hetgeen wettelijk maximaal toegestaan is en/of de ongeldige of nietige of overdreven
bepaling zal vervangen alsof zij er steeds in de gemilderde en/of geldige versie heeft gestaan, een geldige
versie die het dichtst aanleunt bij de werkelijke en oorspronkelijke bedoeling van de Partijen. Deze
bepalingen blijven dus bindend voor het maximaal gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Indien
meer ondergeschikt toch tot nietigheid van een clausule moet worden besloten en het zelfs voor de
rechter niet mogelijk blijkt in een vervangende geldige clausule te voorzien, zal dit niet de nietigheid van
de overige bepalingen tot gevolg hebben (behalve wanneer het gehele artikel, respectievelijk de gehele
overeenkomst, zonder die clausule niet meer kan blijven voortbestaan).
ART. 20. BEVOEGDHEID EN RECHTSKEUZE
Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk. De geschillen
rond deze rechtsverhoudingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken
van het rechtsgebied waar Plugged Power BV haar zetel heeft, tenzij Plugged Power BV er de voorkeur
aan geeft het geschil elders aanhangig te maken in België. Indien de Klant een Consument is, zijn de
rechtbanken die zijn aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd.
Partijen kiezen het Nederlands als taal voor de rechtspleging